Sutartis Pavyzdys 

Sutarties Nr.

Sutartis sudaryta , .

1.1. Pirmoji šalis (toliau – „Užsakovas“): juridinio asmens pavadinimas , juridinio asmens kodas , registracijos adresas , PVM mokėtojo kodas , bankas , sąskaita .

1.2. Antroji šalis (toliau – „Vykdytojas“): juridinio asmens pavadinimas , juridinio asmens kodas , registracijos adresas , PVM mokėtojo kodas , bankas , sąskaita .

1.3. Užsakovo atstovas: , veikiantis pagal .

1.4. Vykdytojo atstovas: , veikiantis pagal .

2.1. Vykdytojas įsipareigoja Užsakovo pavedimu suteikti šias paslaugas / atlikti šiuos darbus: (toliau – „Paslaugos“), o Užsakovas įsipareigoja Paslaugas priimti ir atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka.

3.1. Sutarties pradžia: .

3.2. Sutarties pabaiga: arba Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo diena.

3.3. Tarpiniai terminai (jei taikoma): .

4.1. Vykdytojas įsipareigoja:

a) teikti Paslaugas kokybiškai, vadovaudamasis profesiniais standartais ir teisės aktų reikalavimais;

b) laikytis raštu pateiktų Užsakovo nurodymų;

c) nedelsdamas informuoti Užsakovą apie aplinkybes, galinčias turėti įtakos Paslaugų kokybei ar terminams.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

a) laiku pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus Paslaugoms teikti;

b) Paslaugų priėmimo–perdavimo aktą pasirašyti ne vėliau kaip per d. nuo jo gavimo;

c) atsiskaityti su Vykdytoju Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka.

5.1. Bendras Paslaugų atlygis: EUR be PVM.

5.2. PVM tarifas: %, PVM suma: EUR.

5.3. Apmokėjimo grafikas:

a) avansas – , mokamas per d. nuo Sutarties pasirašymo;

b) galutinis atsiskaitymas – per d. po Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo.

5.4. Mokėjimai atliekami bankiniu pavedimu į Vykdytojo sąskaitą, nurodytą 1.2 punkte.

6.1. Vykdytojas pateikia Užsakovui Paslaugų priėmimo–perdavimo aktą.

6.2. Užsakovas, nustatęs trūkumus, turi teisę per d. pateikti motyvuotą pretenziją.

6.3. Vykdytojas įsipareigoja per d. savo lėšomis pašalinti pagrįstus trūkumus.

6.4. Paslaugų kokybės garantija galioja mėn. nuo akto pasirašymo.

7.1. Šalys įsipareigoja Sutarties vykdymo metu gautą konfidencialią informaciją saugoti ir naudoti tik Sutarties tikslams.

7.2. Konfidencialumo įsipareigojimai galioja m. po Sutarties pasibaigimo.

8.1. Šalys atsako už tiesioginius nuostolius, patirtus dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

8.2. Netesybos: praleidus terminą Vykdytojas moka Užsakovui % delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną.

8.3. Bendra Vykdytojo atsakomybė neviršija EUR, išskyrus tyčinius pažeidimus.

9.1. Šalis neatsako už įsipareigojimų nevykdymą, jei jį lėmė force majeure aplinkybės, nustatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

9.2. Apie force majeure aplinkybių atsiradimą privaloma raštu pranešti kitai Šaliai per d.

10.1. Visi ginčai sprendžiami derybomis; nesusitarus – Lietuvos Respublikos teisme pagal Vykdytojo buveinės vietą.

11.1. Visi Sutarties pakeitimai galioja tik raštu, juos pasirašius abiem Šalims.

11.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį iš anksto, raštu įspėjęs Vykdytoją prieš kalendorinių d. ir atsiskaitęs už faktiškai atliktas Paslaugas.

11.3. Vykdytojas gali sustabdyti Paslaugas, jei Užsakovas vėluoja atsiskaityti daugiau kaip d.

12.1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną.

12.2. Sutartis sudaryta iš psl. ir egzempliorių, turinčių vienodą teisinę galią; po vieną – kiekvienai Šaliai.

12.3. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis: .

Užsakovas

Pavadinimas:

Atstovas:

Pareigos:

Parašas: _________________________________

Data:

Vykdytojas

Pavadinimas:

Atstovas:

Pareigos:

Parašas: _________________________________

Data:

Užsakovo ir Vykdytojo atstovai patvirtina, kad Vykdytojas suteikė visas Sutartyje numatytas Paslaugas, o Užsakovas jas priėmė.

Paslaugų aprašymas:

Pastabos:

Užsakovas – parašas _____________ data

Vykdytojas – parašas _____________ data

SUTARTIES PAVYZDYS

Sutarties Nr.:

Data: Vieta:

Šalys

Užsakovas: , juridinio asmens kodas / asmens kodas: , PVM mokėtojo kodas: , registracijos / gyvenamosios vietos adresas: , el. paštas: , tel.: , atstovaujamas(-a): , pareigos: .

Užsakovo bankas: , IBAN: , SWIFT/BIC: .

Vykdytojas: , juridinio asmens kodas / asmens kodas: , PVM mokėtojo kodas: , registracijos / gyvenamosios vietos adresas: , el. paštas: , tel.: , atstovaujamas(-a): , pareigos: .

Vykdytojo bankas: , IBAN: , SWIFT/BIC: .

Toliau kartu – „Šalys“, atskirai – „Šalis“.

1. Sutarties dalykas

1.1. Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui užsakymu suteikti paslaugas ir (ar) atlikti darbus, o Užsakovas – priimti rezultatą ir sumokėti Sutarties kainą šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

1.2. Paslaugų / darbų pavadinimas ir trumpas aprašymas: .

1.3. Detali apimtis, techniniai ir kokybės reikalavimai nustatomi Priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nuostatose.

2. Terminai

2.1. Vykdymo pradžia: .

2.2. Vykdymo pabaiga / terminas: arba per kalendorinės dienos nuo pradžios.

2.3. Tarpiniai etapai (jei taikoma): .

3. Kaina ir atsiskaitymai

3.1. Sutarties kaina (be PVM): Eur. PVM tarifas: % . PVM suma: Eur. Bendra kaina (su PVM): Eur.

3.2. Avansas: % nuo Sutarties kainos, mokamas iki .

3.3. Likusi suma apmokama per kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos, bankiniu pavedimu į Vykdytojo nurodytą sąskaitą.

3.4. Vykdytojas pateikia sąskaitą-faktūrą per kalendorinių dienų nuo atitinkamų paslaugų / darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo.

4. Rezultato priėmimas ir kokybė

4.1. Atliktų darbų / suteiktų paslaugų perdavimas įforminamas priėmimo–perdavimo aktu.

4.2. Užsakovas per kalendorinių dienų nuo rezultato gavimo privalo jį priimti arba pateikti motyvuotas pastabas. Nepateikus pastabų laiku, rezultatas laikomas priimtu.

4.3. Nustačius trūkumus, atsiradusius dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas juos ištaiso per kalendorinių dienų savo sąskaita.

5. Šalių teisės ir pareigos

5.1. Vykdytojas vykdo darbus laikydamasis teisės aktų, Sutarties ir Priedo Nr. 1 reikalavimų bei profesinių standartų.

5.2. Užsakovas laiku pateikia visą informaciją, prieigą ir patvirtinimus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui.

5.3. Šalys bendradarbiauja ir nedelsdamos informuoja viena kitą apie aplinkybes, galinčias turėti įtakos Sutarties vykdymui.

6. Intelektinė nuosavybė

6.1. Kai vykdymo metu kuriami autoriaus teisių objektai, Vykdytojas perleidžia Užsakovui neišimtines teises juos naudoti neterminuotai ir visoje pasaulio teritorijoje, tiek, kiek tai numatyta Priedo Nr. 1 sąlygose.

6.2. Vykdytojas patvirtina, kad perduodami rezultatai nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių, ir atlygina dėl pažeidimo atsiradusius tiesioginius nuostolius.

7. Konfidencialumas ir duomenų apsauga

7.1. Šalys įsipareigoja neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

7.2. Tvarkydamos asmens duomenis Šalys laikosi BDAR ir kitų taikytinų teisės aktų. Duomenų apimtis: . Saugojimo terminas: metų.

8. Atsakomybė ir netesybos

8.1. Šalis, pažeidusi prievolę, moka % delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, bet ne daugiau kaip % nuo Sutarties kainos.

8.2. Nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka tiek, kiek nepadengti netesybomis.

9. Nenugalima jėga (force majeure)

9.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už prievolių nevykdymą, jei tai sąlygojo nenugalimos jėgos aplinkybės ir apie tai per kalendorinių dienų raštu pranešė kitai Šaliai.

10. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas

10.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo datos ir galioja iki , o finansiniai įsipareigojimai – iki visiško jų įvykdymo.

10.2. Sutartis gali būti keičiama tik rašytiniais Šalių susitarimais (papildomais susitarimais).

10.3. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš kalendorinių dienų raštu įspėjusi kitą Šalį, jei ši iš esmės pažeidžia Sutartį ir per protingą terminą nepašalina pažeidimo.

11. Pranešimai

11.1. Visi pranešimai pagal Sutartį teikiami raštu ir laikomi gautais, kai išsiunčiami registruotu laišku arba el. paštu į žemiau nurodytus adresus.

11.2. Užsakovo kontaktai pranešimams: paštas: ; el. paštas: .

11.3. Vykdytojo kontaktai pranešimams: paštas: ; el. paštas: .

12. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

12.1. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. Ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus – kompetentingame teisme pagal atsakovo buveinę arba .

13. Kitos nuostatos

13.1. Subrangovų pasitelkimas galimas tik su išankstiniu rašytiniu Užsakovo sutikimu.

13.2. Sutartis sudaryta vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

13.3. Elektroniniai parašai ir skenuotos kopijos turi tokią pačią teisinę galią kaip originalai.

13.4. Priedai yra neatskiriama Sutarties dalis: Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“, Priedas Nr. 2 „Kainos ir grafikai“, Priedas Nr. „“.

14. Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas

Pavadinimas / Vardas, pavardė:

Juridinio asmens kodas / asmens kodas: , PVM mok. kodas:

Adresas:

Bankas: , IBAN:

Atstovas: , pareigos:

Parašas / data: ____________________ /

Vykdytojas

Pavadinimas / Vardas, pavardė:

Juridinio asmens kodas / asmens kodas: , PVM mok. kodas:

Adresas:

Bankas: , IBAN:

Atstovas: , pareigos:

Parašas / data: ____________________ /

Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija

1) Darbų / paslaugų aprašymas:

2) Rezultatų ir kokybės kriterijai:

3) Vykdymo grafikas:

4) Atsakingi asmenys: Užsakovo: ; Vykdytojo: